КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 13 (в ред. ФЗ от 27.06.2019 N 151-ФЗ) применяется к правоотношениям, возникшим до 27.06.2019.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды, право субаренды на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости с учетом особенностей, предусмотренных частью 2.1 настоящей статьи. Правила настоящей статьи не применяются при заключении договоров участия в долевом строительстве в порядке, предусмотренном статьей 15.4 настоящего Федерального закона.
(см. текст в предыдущей редакции)
2. При государственной регистрации права собственности застройщика на объект незавершенного строительства такой объект незавершенного строительства считается находящимся в залоге у участников долевого строительства с момента государственной регистрации права собственности застройщика на такой объект.
2.1. При осуществлении застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года, в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в случае, если договоры участия в долевом строительстве с участниками долевого строительства таких объектов недвижимости заключались до 1 июля 2019 года, либо в случае, если застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство, предусмотренный частями 1 и 7 настоящей статьи залог земельного участка при разделе указанного земельного участка сохраняется в отношении образуемого земельного участка, на котором строятся (создаются) либо построены (созданы) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости, для строительства (создания) которых привлекаются средства участников долевого строительства, и прекращается в отношении изменяемого земельного участка, который в результате его раздела сохраняется в измененных границах. Для раздела земельного участка в случаях, предусмотренных настоящей частью, получение согласия участников долевого строительства (залогодержателей) и банка, если иное не предусмотрено договором с таким банком, не требуется. Правила настоящей части применяются также в отношении залога права аренды, права субаренды земельного участка. Орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, обязаны в срок не позднее семи рабочих дней с даты поступления от застройщика соответствующего заявления совершить предусмотренные земельным законодательством действия, необходимые для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на образуемый и изменяемый земельные участки.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ)
3. С даты получения застройщиком в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство (создание) которых было осуществлено с привлечением денежных средств участников долевого строительства, до даты передачи объекта долевого строительства в порядке, установленном статьей 8 настоящего Федерального закона, такой объект долевого строительства считается находящимся в залоге у участника долевого строительства. При этом жилые и (или) нежилые помещения, входящие в состав данных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и не являющиеся объектами долевого строительства, не считаются находящимися в залоге с даты получения застройщиком указанного разрешения.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 17.06.2010 N 119-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Утратил силу. — Федеральный закон от 18.07.2006 N 111-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Застройщик обязан зарегистрировать право собственности на объект незавершенного строительства при возникновении оснований для обращения взыскания на предмет залога. При уклонении застройщика от государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства государственная регистрация права собственности на такой объект осуществляется на основании решения суда, принятого по иску участника долевого строительства об обращении взыскания на предмет залога.
6. Если до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства имущество, указанное в частях 1 — 3 настоящей статьи, было передано в залог в качестве обеспечения обязательств застройщика по целевому кредиту на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, привлечение застройщиком денежных средств участников долевого строительства допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) залогодержателем имущества, указанного в частях 1 — 3 настоящей статьи, является банк;
2) от указанного в пункте 1 настоящей части залогодержателя получено согласие на удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества в соответствии с частью 2 статьи 15 настоящего Федерального закона, а также согласие на прекращение права залога на объекты долевого строительства в случае, предусмотренном частью 8 настоящей статьи;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3) утратил силу. — Федеральный закон от 25.12.2018 N 478-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
7. После заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства имущество, указанное в частях 1 — 3 настоящей статьи, не может передаваться в залог без согласия участников долевого строительства, за исключением случая передачи в залог банку в обеспечение возврата целевого кредита, предоставленного банком застройщику на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, при условии получения от банка согласия на удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества в соответствии с частью 2 статьи 15 настоящего Федерального закона и согласия на прекращение права залога на объекты долевого строительства в случае, предусмотренном частью 8 настоящей статьи.
(см. текст в предыдущей редакции)
7.1. В случаях, предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства, не превышающие в совокупности с полученными от банков целевыми кредитами указанной в проектной декларации стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
(часть седьмая.1 введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ; в ред. Федерального закона от 25.12.2018 N 478-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
8. С момента передачи объекта долевого строительства в порядке, установленном статьей 8 настоящего Федерального закона, право залога, возникшее на основании настоящего Федерального закона, а также на основании договора с банком в предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи случаях, не распространяется на данный объект долевого строительства.
(см. текст в предыдущей редакции)
8.1. Возникший на основании настоящего Федерального закона или на основании договора с банком в предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи случаях залог земельного участка, находящегося у застройщика в собственности, либо залог права аренды или права субаренды земельного участка прекращается с момента передачи в порядке, установленном статьей 8 настоящего Федерального закона, всех объектов долевого строительства в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, построенных (созданных) на данном земельном участке.
(часть 8.1 введена Федеральным законом от 17.06.2010 N 119-ФЗ)
9. К отношениям, вытекающим из залога, возникающего на основании настоящего Федерального закона, применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.
Источник
Советы юристов:
1. Допустимо вариация (то уменьшение, то увеличение) процентной ставки годовых по займу при длительной пролонгации договора займа с ломбардом по договору займа обеспеченного залогом золотыми ювелирными изделиями. С Уважением Михаил.
1.1. порядок изменения процентных ставок должен быть предусмотрен договором с ломбардом или дополнительными соглашениями к договору при пролонгации. Если договор нарушается, то его можно обжаловать. С уважением, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ.
Вам помог ответ?
Да
Нет
2. Ломбард отказывается выполнять «заемщик в случае невозвращения в установленный срок суммы предоставленного займа в любое время до продажи заложенной вещи имеет право прекратить обращение на нее взыскания и её реализацию, исполнив предусмотренное договором займа и обеспеченное залогом обязательство» то есть 3.5 месяца назад я заложил фотоаппарат за 2 тысячи. Сейчас он выставлен на реализацию за 12500. в ломбарде отказываются выдавать мне фотоаппарат за сумму займа+проценты
только за 12500
2.1. На какой срок была заложена вещь? На месяц? Тогда у вас был только один льготный месяц, после чего ломбард имеет право выставить вещь на реализацию. Ваши права на выкуп по залоговой цене утрачены.
Ломбард не нарушает закон.
Вам помог ответ?
Да
Нет
3. Принята ли поправка к закону «О внесении изменения в статью 9.1. Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
(в части ограничения размера неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору займа, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой)
3.1. 07.06.2016 Госдума рассмотрела во втором и третьем чтениях и приняла поправки в Закон об ипотеке (залоге недвижимости), однако закон в окончательном виде пока не принят.
Вам помог ответ?
Да
Нет
4. Такая ситуация…
Был договор займа беспроцентный. Был да просрочился.
По этому поводу был подан иск, далее составлено мировое соглашение. Мировое соглашение утвердил судья. Сроки по мировому соглашению вышли, получен исп. лист, приставы наложили арест на недвижимость…
Можно ли в такой ситуации оформить новацию договора займа сделав его процентным и обеспеченным залогом и отозвать исп. лист?
4.1. Нет нельзя..
Взыскивайте долг у Вашего должника по исполнительному листу.
Вам помог ответ?
Да
Нет
5. Хочу дать займ по договору займа под залог недвижимости. Как правильно оформить
1. Два Договора — Договор Займа и Договор залога имущества
в обеспечение договора займа или
2. Один Договор
беспроцентного займа, обеспеченного залогом
недвижимого имущества
Спасибо.
5.1. Возможны оба варианта.
Вам помог ответ?
Да
Нет
5.2. Константин, можно и так и так поступить. Но залог подлежит гос. регистрации.
Вам помог ответ?
Да
Нет
5.3. По ст.807 ГК РФ. Тут нужно смешанный договор составлять.
Вам помог ответ?
Да
Нет
6. Договор процентного займа, обеспеченного залогом недвижимого имущества родителей пенсионеров заключил мой родной брат. Они понятия не имели что он в реалии продал ее договором купли продажи обманув доверчивую маму пенсионерку что делать можно?
6.1. Ваш брат был собственником недвижимости в которой проживают родители? Или он сделал доверенность и на её основании совершил сделку?
Вам помог ответ?
Да
Нет
7. Заключен договор уступки, переда долг по договору займа, по условиям договора займа он обеспечен залогом недвижимого имущества, залог по договору займа сторонами не зарегистрирован в рег. палате. Можем ли мы на этом основании расторгнуть договор уступки по ст. 450 ГК как существенное нарушение договора.
7.1. Можете, если узнали об этом только-что и сможете это доказать. Это сложный вопрос и нужно изучить документы для верного совета. Звоните, помогу.
Вам помог ответ?
Да
Нет
8. Как признать сделку мнимой, т.е. договор займа, обеспеченный договором залога 2010 г, исполнения по договорам не было. Также было подписано соглашение об отступном между должником и залогодержателем. Как убедить судью, что должник хотел скрыть свое имущество?
8.1. Наталия, чтобы ответить на Ваш вопрос нужно ознакомиться с материалами дела.
Вам помог ответ?
Да
Нет
8.2. Для того, что бы понять о чем идет речь, вам надо прийти очно к адвокату на прием, только после изучения документов возможно дать какие либо рекомендации. По практике — обычно в таких процессах участвует адвокат, что делает шанс получить благоприятное решение значительно выше.
Вам помог ответ?
Да
Нет
9. Вопрос в следующем. Планируется между 2 физическими лицами заключить договор займа обеспеченный залогом недвижимости (дом). 1. Как оформить данные договора раздельно договор залога отдельно, договор займа отдельно или вместе. Как будет называться договор займа (договор ипотеки, закладная, договор займа). проводится ли оценка стоимости недвижимости в данном случае, или ее можно оценить самостоятельно.
9.1. Необходимо заключить два договора: договор займа и договор ипотеки. Договор ипотеки подлежит гос. регистрации.
В договоре ипотеки необходимо будет указать залоговую стоимость недвижимости. Если стороны по поводу стоимости не имеют разногласий, то оценку проводить не обязательно.
Вам помог ответ?
Да
Нет
10. Какое лучше подать заявление в суд на решение суда по взысканию задолженности по договору займа обеспеченному залогом, если заложенное имущество находится в общей совместной собственности, а согласия от супруги на залог нет и супруга узнала о залоге после вынесения решения суда в пользу Займодавца? Спасибо.
10.1. Марина Сергеевна! Решение суда необходимо обжаловать в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы. Для полной оценки перспектив дела необходимо изучить вынесенное решение суда, в связи с этим рекомендуем Вам обратиться на очную консультацию.
Вам помог ответ?
Да
Нет
10.2. Апелляционную жалобу. Если срок обжалования истек ходатайствуйте о восстановлении срока.
Вам помог ответ?
Да
Нет
11. Могут ли приставы забрать движимое имущество, находящиеся в залоге с физ. лицом (мебель, бытовая техника и т.д) сам я тоже физ. лицо и есть договор займа, обеспеченного залогом в счет погашения долгов перед другим кредитором?
11.1. Нет не могут ст. 80 ФЗ-229 «ОИП»
Вам помог ответ?
Да
Нет
12. Применяется ли срок исковой давности по договору денежного займа с процентами, обеспеченному залогом недвижимого имущества?
Договор займа и договор залога были заключены 14 мая 2010 года. Срок возврата займа определен 14 ноября 2010 года. В суд займодавец обратился 30 апреля 2014 года.
12.1. Светлана, применяется конечно. Только суд не применяет правила о срок давности самостоятельно, сторона должна заявить требование о применении срока давности, тогда, если срок истек, суд откажет в удовлетворении иска.
Вам помог ответ?
Да
Нет
12.2. Срок давности прошел.
Заявите об этом в суде.
Вам помог ответ?
Да
Нет
13. Я хочу дать крупную сумму взаймы физическому лицу. Заемщик является инвестором строительства жилого дома (строит квартиру). Может ли исполнение обязательства по возврату суммы займа быть обеспечено залогом недостроенной квартиры? Как мне может помочь подстраховаться на случай невозврата займа наличие договора соинвестирования у Заемщика, что нужно для это оформить. Есть ли другие варианты как обезопасить себя, используя наличие договора соинвестирования? Спасибо.
13.1. Может, т.к.предметом залога могут быть и имущественные права. Для этого в инвестиционном договоре должна быть оговорка о праве инвестора уступить свои права на жилую площадь. Если это допускается с согласия застройщика, то ваш договор залога надо согласовать с ним. Чтобы обезопасить себя надо изучить инвестиционный договор, правовые документы по строительству, грамотно составить договор залога, заверить его у нотариуса. Адвокат В.А.Щербак.
Вам помог ответ?
Да
Нет
Источник